Gemi Yapımı Sözleşmesi

GEMİ YAPIMI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Gemi Yapımı Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır)

A. Kanuni adresi ________ olan ________ (bundan sonra "Armatör" olarak anılacaktır); ile

B. Kanuni adresi ________ olan ________ (bundan sonra "Tersane" olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

1.2. Armatör ve Tersane ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme içerisinde yer verilen terimler aşağıda yer verilen anlamları haizdir.

Armatör: ________'yi ifade eder.

Gemi: İşbu Sözleşme'de tanımlanan ve Tersane tarafından inşa edilecek olan gemiyi ifade eder. İşbu Sözleşme' de Gemi'ye yapılan atıflar, gemi makineleri, ekipmanları, teçhizatı, donanımı, teferruatları ve tüm mütemmim cüzleri ile birlikte işbu Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartname, genel yerleşim planı, ekli protokoller dâhilindeki projeler ve Klas Kaidelerin' de belirlenen, tarifi yapılan "Gemi" ye yapılmış sayılacaktır.

Klas: İşbu Sözleşme' de "Klas"a yapılan bütün atıflar Klas Müessesine yapılmış kabul edilir.

Tersane: ________'yi ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşmenin konusu, aşağıda özellikleri ve nitelikleri belirtilen 1 (bir) adet geminin (bundan sonra "Gemi" olarak anılacaktır) Tersane tarafından bu Sözleşme'nin eklerinde kararlaştırılan şartlar ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teknik şartname, genel yerleşim planı, ekli protokoller dâhilindeki projeler ve Klas kaidelerine uygun olarak inşa edilip, donatılarak, denizde ayıpsız ve kusursuz yüzer vaziyette, anahtar teslimi olarak Armatör'e Sözleşme'de belirtilen bedel ve şartlarla teslim edilmesine ilişkin hüküm ve şartların düzenlenmesidir.

3.2. Gemi:

3.2.1. DWT: ________ (________) dwt

3.2.2. Gemi Tipi: ________

3.2.3. Gemi Net Çelik Ağırlığı: ________ (________) metrik ton

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU GEMİNİN (TAKRİBİ OLARAK) ANA NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ

4.1. Geminin detaylı teknik tarifi ve tanımı Armatör tarafından belirtildiği şekilde Ek-1 altındaki Teknik Şartnamede ve Genel Yerleşim Planı'nda olduğu gibidir.

4.2. Tersane, Gemi'yi, tüm donanımı, teçhizatı ve makineleri ile birlikte, BV Klas kaide ve kurallarına ve şartnamede belirlenen diğer kurallara (her ikisi de Klas sertifikası alınmasına mani hüküm içermemek kaydıyla) uygun olarak inşa ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3. İşbu Sözleşme'nin Ek-1 altındaki teknik şartname, plan ve tüm dizayn çizimlerinin, Klas kaide ve kurallarına tam manası ile uygunluğu Armatör tarafından sağlanır ve Tersane de uygulanmasından sorumludur. Sözleşme'nin Ek-1 altındaki Teknik Şartname' de belirlenen; tüm malzeme, ekipman, dizayn, klas kuruluşu tarafından masrafları Armatör'e ait olmak üzere onaylanmış olacaktır. Kaynak malzemeleri ve ekipmanı Tersane'ye ait olduğundan, gerekiyorsa onayı da Tersane'ye aittir.

4.4. Bu Sözleşme akdedildikten sonra Armatör tarafından talep edilen, ancak Sözleşme'nin Ek-1 altındaki Teknik Şartname' de yer almayan değişiklikler ve ilaveler de Klas kaide ve kurallarına uygun olacak ve Klas tarafından onaylanacaktır.

4.5. Geminin tescili için gereken aşağıda belirtilen belgeler Tersane tarafından işin hitamında Armatör'e teslim edilecektir.

4.5.1. Ticari fatura,

4.5.2. Geminin tescili için eğer varsa ve masrafı Armatör'e ait olmak üzere, inşa edildiği tersaneden alınması öngörülen belgeler,

4.5.3. Geminin ihracı gerektiği taktirde, ihracata ilişkin, Tersane'nin temin etmek durumunda olduğu belgeler.

4.6. Geminin Klas Müessesesi tarafından onaylandığını teyit eden Klas Sertifikaları, masrafları armatör tarafından karşılanmak suretiyle alınacaktır.

4.7. Tersane, sorumluluğu altındaki malzeme ve işçilikleri Klas kaidelerine uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

4.8. Yukarıda belirtilen belgelerin ve sertifikaların, Tersane tarafından Armatör'e verilmesini takiben, Gemi'nin inşasına ve donanımına ait kesin hesabı yapılarak, mutabakat sağlanacak ve sonuç taraflarca tespit edilecek, Armatör'ce mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Tersane, Gemi Yapım Bildirisi'ni tanzim ederek Armatör'e verecektir.

MADDE 5. TARAFLARCA TAAHHÜT EDİLEN İŞLER

5.1. Tersane işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan işlerin tamamını eksiksiz kusursuz ve zamanında yaparak, Gemi'yi inşa edip donatarak, seyir tecrübeleri hitamında işbu Sözleşme'de belirtildiği şekilde tamamlanmış olarak, yüzer vaziyette Armatör'e teslim edecektir. Bu kapsamda yapılacak işler şunlardır;

5.1.1. Çelik inşası işçilikleri,

5.1.2. Tekne teçhiz işçilikleri,

5.1.3. Makine teçhiz işçilikleri,

5.1.4. Boru devreleri işçilikleri,

5.1.5. Elektrik işçilikleri,

5.1.6. İzolasyon-İklimlendirme-Havalandırma işçilikleri,

5.1.7. Raspa, boya işçilikleri ve taşlama işçilikleri,

5.1.8. Taşıma, armadorluk ve temizlik işçilikleri,

5.1.9. Gemi'nin usulüne uygun olarak kızaklanarak, denize indirilmesi,

5.1.10. Devreye alma, test ve tecrübe işlerinde üretici firma, Armatör Temsilcileri tarafından gereksinim duyulabilecek işçilikler.

5.2. Mobilya, her türlü marangoz, mutfak ve varsa soğuk odaların imalat ve montaj ile elektronik sistemlerin montaj ve devreye alınması işçiliği Armatör'e aittir.

5.3. Tersane, Gemi'nin teslimini takiben, ilk seferi için Tersane'den ayrılana kadar Armatör tarafından yapılacak işler için, Tersane iskelesinin kullanılmasını kabul eder. Buna mukabil, Gemi'nin yapımının tamamlanması ve eksiksiz olarak yüzer vaziyette teslimini takiben Armatör, Tersane iskelesini gereksiz yere işgal etmeyecektir.

5.4. Bu sürenin, Tersane'ye atfedilemeyecek bir nedenle 7 (yedi) günü aşması halinde Armatör, Tersane'nin yürürlükteki iskele hizmetleri tarifesi üzerinden Tersane'ye ödeme yapmayı kabul eder. Ödemeler haftalık yapılır. Mücbir sebep halleri saklı olmakla birlikte, Armatör'ün kendi kusurundan kaynaklanmayan süre uzamaları nedeniyle Tersane, Armatör'den her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel, ödeme talebinde bulunamaz.

5.5. Klas tarafından istenen röntgen ve ultrasonik çekim masrafları dışındaki her nevi Klas masrafı armatör tarafından karşılanacaktır. Armatör'ün isteyeceği ilave röntgen ve ultrasonik çekimlerin masrafı kendisi tarafından karşılanacaktır.

5.6. Tersane, taşeronların ve onların personelinin yaptığı bütün işlerden en az kendi yaptığı ve taahhüt ettiği iş kadar birinci derecede sorumludur.

MADDE 6. DEĞİŞİKLİK TALEBİ

6.1. Armatör, gemi inşasına henüz başlanmamış kısımlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik maliyeti yükseltici mahiyette değilse tersane ek ücret talebinde bulunmayacaktır, ancak gerekli olduğu taktirde ve karşılıklı mutabakat ile ek süre verilebilecektir. Projelere göre yapılmış işlerde Armatör değişiklik veya ilave talep ettiği taktirde, gerekli bedel ve icap ediyorsa ek süre Taraflar'ca tespit edilerek, mutabık kalınması koşuluyla, değişiklik Tersane'ce uygulanacaktır.

MADDE 7. TERSANE'NİN SORUMLULUĞU

7.1. Teknik ve Mali Sorumluluk

7.1.1. Tersane Gemi'nin Sözleşme hükümlerine uygun olarak inşa ve teslimi için gerek Tersane'de, gerekse Tersane dışında yapacağı ve yaptıracağı işlerin tam ve eksiksiz olmasını sağlayacaktır. Tersane, hatalı ve/veya eksik işler olduğu taktirde bunları Teknik Şartname; Proje ve Klas Kaideleri ve Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltip ve/veya tamamlayıp, ve/veya yeniden inşa ederek teslim edecektir. Tersane, bu durumda ek bir süre talep etmeyecektir.

7.1.2. Tersane Gemi'nin veya aksamının kötü işçilik ve/veya kötü, hatalı malzemeden (Armatör'ün temin etmiş olduğu malzemeler hariç) doğan tüm ayıplardan ve eksikliklerden tersane sorumlu olacaktır. Eğer Armatör yapım süresinde herhangi bir ayıp ya da eksiklik tespit ederse, gecikmeksizin Tersane yetkililerine bildirimde bulunur. Tersane, birinci derecede mali sorumluluğuna istinaden tespit edilmiş olan ayıp, kusur veya eksikliği gidermeyi kabul, beyan ve garanti eder.

7.1.3. Tersane gemi amacına ve kullanımına uygun olarak ayıpsız olarak hazır olduğunda Gemi'yi tüm masrafları da kendisince karşılanmak üzere kızaklayıp denize indirecektir.

7.2. Tersane'nin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu

7.2.1. Tersane Gemi'nin inşaatının, kendi sorumluluğundaki malzemesinin ve işçiliğinin hiçbir hasar veya eksiği olmadığını, Gemi'nin Armatör'e tam, eksiksiz ve bu Sözleşme'nin hükümlerine, eklerine, çizim ve planlarına tamamıyla uygun olarak teslim edilmek üzere, inşa edildiğini, ilgili Klas kuruluşunun tüm kurallarına uygun olduğunu Armatör'e taahhüt ve garanti eder.

Garanti Süresi: Geminin tesliminden itibaren işleyecek olan ________ ay (bundan böyle "Garanti Süresi" olarak anılacaktır) içinde yaptığı işlerden dolayı Gemi' de herhangi bir kusur, hata veya eksikliğin bulunmaması halinde, Tersane'nin garanti yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Ancak kullanım ile ortaya çıkacak ayıp ve kusurlar için Garanti Süresi sınırlaması geçerli değildir.

7.2.2. Tersane, garanti süresi zarfında hatalı montaj ve inşa işçiliğinden doğacak arızaları, masrafı kendisine ait olmak üzere giderecektir. Tespit edilen hata, eksik ve kusurlar tersane' ye en kısa sürede yazılı olarak rapor edilecek ve arıza, hata veya kusur geminin faaliyetine mani teşkil etmiyor veya müteakiben arızalara neden olmayacak karakterde ise, Tersane, Armatör'e Gemi'nin seferine uyumlu olarak ilk müsait yer ve zamanı, yazılı olarak bildirecek ve aksine bir durum veya şart yoksa anlaşılacaktır.

7.2.3. Arıza, hata veya kusurun en kısa sürede yapılması gereken zorunlu durumlarda arıza, ilk müsait yer ve zamanda giderilecektir. Garanti Süresi içinde meydana gelecek arızaların, Armatör tarafından Tersane'ye yazılı olarak bildirilmesini takip eden 7 (yedi) gün sonunda Tersane yazılı cevap vermez ise veya arızanın giderilmesi için işe başlanması konusunda yurt içersinde 7 (yedi) gün, yurt dışarısında 10 (on) gün sonunda işe başlanmazsa Armatör arızayı kendi imkânları ile giderme yetkisine sahip olacaktır. Bu imkânın kullanılması ile ortaya çıkacak en geniş anlamıyla tüm masraf ve giderlerden, uğranması muhtemel zarardan tersane sorumludur. Armatör, Tersane'nin işçilik hatalarından kaynaklanan arızayı nerede gidermek istediğini Tersane'ye bildirecektir. Tersane arızanın bildirilmesini takiben temsilcisini, sigorta sörveyörünü veya görevlendireceği bağımsız sörveyörü Gemi'ye göndererek arızanın şekil ve niteliğini belirlemek hakkına sahiptir. Armatör, onarımın orta ölçekli bir tersanede, işbu sözleşmede belirtilen (adam)x(gün) bedeli esas alınmak suretiyle en uygun koşullarda yapılmasını sağlayacaktır. Bu bedel tersane tarafından Armatör'e 30 (otuz) iş günü içersinde ödenecektir.

7.2.4. Tersane Garantisi, meydana gelecek arızanın; yük haddini aşma, normal aşınma ve yıpranma, çarpışma ve kaza, geminin yanlış sevk ve idaresi sebeplerinden oluşması durumunda veya Armatör'ün sağlamış olduğu malzemedeki hata sonucu oluşan ve üçüncü kişilerin sorumlu olduğu ayıp, kusur ve hataları, kapsamaz. Sadece yaptığı işçiliği kapsar.

7.2.5. Tersane'nin Garantisi kapsamına girdiği sabit olan kusur ve hasar nedeni ile Armatör, kazanç, kar ve zaman kaybı veya tazmin talebinde bulunamaz.

7.3. İdari Sorumluluk

7.3.1. Tersane Gemi'nin inşası esnasında ve Gemi'nin teslimine kadar çalıştıracağı personelin, taşeron personelinin ve Gemi üzerindeki üçüncü şahısların herhangi bir tehlikeye veya kazaya maruz kalmaması için tüm emniyet tedbirlerini alacak ve kendi sorumluluğundaki işlerden dolayı olabilecek iş kazalarından ve meslek hastalıklarından doğacak tüm idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğu yüklenecek ve üçüncü şahıslara, mala ve mülke karşı vuku bulabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve Armatör'ü bütün bu sorumluluk hallerinden muaf tutacaktır.

7.3.2. Çalıştırdığı veya çalıştıracağı personelin vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu münasebetlerinden doğan veya doğacak her türlü borçtan bizzat kendisi sorumludur. Bu konuda herhangi bir sebepten dolayı Armatör'e hiçbir şekilde rücu etmeyecektir.

MADDE 8. ARMATÖR'ÜN SORUMLULUĞU

8.1. Teknik Sorumluluk

8.1.1. Armatör, Klas tarafından tasdik edilmiş gemi inşa projelerini inşaat programını aksatmayacak şekilde Tersane'ye teslim edecektir. Dizayn ve imalat resimleri Tersane'ye bilgisayar ortamında ve Tersane'nin bilgisayar sistemiyle uyumlu olacak şekilde verilecektir.

8.1.2. Armatör, Gemi'nin inşa ve donatımı için gerekli olan ve tersane tarafından temin edilecek malzemelerin dışında kalan her türlü malzemeyi inşa programına uygun olarak temin ederek Tersane'ye teslim edecektir.

8.1.3. Armatör'ün Tersane'ye teslim edeceği çelik malzeme, piting, laminasyon, korozyondan ari ve SA 2.5 yüzey pürüzlüğünde ve astar boyalı olacaktır.

8.1.4. Gemi'yle ilgili her türlü dizayn, performans ve kullanım hesapları Armatör sorumluluğundadır.

8.2. İdari Sorumluluk

8.2.1. Armatör, Gemi'nin tamamlanan işlerinin teslim alınabilmesi için ehil personeli Tersane'de bulunduracaktır. Cihaz ve sistemlerin devreye alınması, çalıştırılması ve idamesi Armatör sorumluluğundadır.

8.2.2. Taraflar'ca mutabık kalınacak istihkak bedellerini istihkak tarihini takip eden en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde ödeyecektir.

8.2.3. Armatör personeli tersane usul ve kaidelerine uyacaklardır.

8.2.4. Armatör'ün görevlendireceği personelin sigortalanması ve her türlü hukuki ve idari mesuliyetten Tersane'yi ari tutacaktır.

8.2.5. Gemi denize inerken ve tecrübe seyri esnasındaki tüm römorkör ve pilotaj ücretleri ile teslimden önce su kesiminin altının kontrolü, papetlerin kesilmesi veya son kat karina boyasının havuzda atılması istendiği taktirde, havuzlama ve havuzda yapılacak masrafları ödeyecektir.

8.2.6. Gemi'nin liman ve seyir tecrübeleri esnasında yeterli sayıda gemi personelini (kaptan ve mühendisler dâhil) sağlayacaktır.

8.2.7. Gemi'nin inşa ve denize iniş sigortalarını yaptıracaktır.

MADDE 9. SEYİR TECRÜBESİ

9.1. Gemi'nin, işbu Sözleşme şartlarına, eklerine, Klas kaide ve kurallarına, uluslararası konvansiyonlara uygun biçimde inşa edildiğini ve yola ve yüke elverişli olduğu hususlarının tespitini sağlamak için Sözleşme'nin Ek-1'i altında yer alan Teknik Şartnamede'deki ayrıntılı programa uygun, gerektiği kadar Seyir Tecrübesi gerçekleştirilecektir.

9.2. Seyir Tecrübesinin gerçekleştirileceği tarih Tersane tarafından, Gemi'nin tesliminden en az 15 (onbeş) gün önceden Armatör'e bildirilecektir. Seyir Tecrübesinde Armatör'ün kontrol makamları, Klas ve Taraflar hazır bulunacaktır. Daha önce detaylı programı verilmiş olan ve Ana Makine, diğer yardımcı ve tamamlayıcı makine ve ekipmanın test ve denenmesine, Gemi inşasının bu Sözleşme'nin gereklerine uygun şekilde, hasarsız ve eksiksiz olduğunun tespitine imkân verecek, yeterli süre ve menzilde gerektiği kadar seyir tecrübesi yapılacaktır. Armatör, Seyir Tecrübesi gerçekleşmeden önce seyir tecrübesine katılacak olan temsilcilerinin isimlerini ve görevlerini tersane' ye yazılı olarak bildirecektir.

9.3. Seyir tecrübesinden önce veya seyir tecrübesi esnasında aşağıda belirtilen ve tüm detayları Şartname' de verilen testler yapılacaktır.

9.3.1. Klas prosedürlerine uygun olarak olan yardımcı ekipmanın sıralı testi,

9.3.2. Ana makine liman testi.

9.4. Testler ve gemi ekipmanının ayarlanması ile ilgili tüm masraflar Armatör tarafından karşılanacaktır. Armatör yetkili temsilcisi(leri) ve Klas sörveyörü(leri), Tersane yetkilileri tüm testlere katılacaklar ve test sonuçları tüm taraflarca kayda tabi olacaktır.

9.5. Daha önce hazırlanmış programa göre Seyir tecrübesinin yapılacağı gün, hava koşulları, bu testlerin tam olarak yapılmasına engel oluyorsa, tüm seyir tecrübesi veya testlerin etkilenecek bölümleri hava koşullarının uygun hale geldiği güne kadar ertelenebilir ve bu durumda erteleme süresi kadar teslim tarihi uzatılır.

9.6. Seyir tecrübesinin tamamlanmasından sonra Armatör'ce bir şikayet ileri sürülmezse Gemi'nin teslimi 24 (yirmidört) saat içinde yapılacaktır. Klas tarafından seyir tecrübesinin sonuçları itibarı ile, herhangi bir itirazda bulunulması halinde, Armatör Gemi'yi teslim almakla yükümlü olmayacaktır. Eğer bu itiraz önemsiz kabul edilebilir ve Tersane tarafından kısa sürede giderilebilir durumda ise Tersane masrafları kendisine ait olmak üzere, ne kadar sürede eksikliği gidereceğini veya değişikliği yapacağını Armatör'e bildirecek ve Armatör'den Gemi'yi teslim almasını talep edebilecektir.

9.7. Liman ve seyir tecrübeleri için gerekli pilotaj, yağ, yakıt ve su gibi sarf malzemeleri ile gerekli gemi personeli Armatör tarafından sağlanacaktır.

MADDE 10. MALZEME VE GEMİNİN EMNİYETİ

10.1. Tersane dâhilindeki malzemenin ve kızakta inşa halindeki geminin emniyeti Tersane tarafından sağlanacaktır. Bu aşamada Gemi ve eklentilerinin uğraması muhtemel her türlü zarar-ziyan Tersane tarafından karşılanır. Gemi denize indirildikten sonra geminin emniyeti için Armatör sağlayacağı uygun nitelikteki personel ile Tersane'ye yardımcı olacaktır.

10.2. Armatör, işbu Sözleşme gereği kendisi tarafından temin edilen, Tersane'ye teslim edilen, Gemi'ye ait malzemelerin irsaliyelerinden bir kopyayı Tersane yetkilisine verecektir.

10.3. Tersane, mesai saatleri dışında olsa dahi, Armatör'ün temin edeceği malzemenin tersaneye indirilmesi veya yüklenmesi işini kendisine ait forklift, vinç ve benzer araç/gereçler ile yapacak ve bunlar için ücret talep etmeyecek ve Armatör'e öncelik tanıyacaktır.

10.4. Armatör'ün temin edeceği inşa ve donatım malzemesi için yeterli ve her türlü emniyet önleminin alındığı açık ve kapalı depolama sahaları, Tersane tarafından sağlanacaktır. Bu amaçla bir ücret alınmayacaktır. Saç, makine, ekipman ve tüm diğer malzeme, nitelikleri bozulmayacak, deforme olmayacak veya hasar görmeyecek ortamda korunarak muhafaza edilecekler ve taşınacaklardır. Armatör tarafından irsaliye ile Tersane'ye teslim edilen makine ve teçhizat ile malzemenin taşıma ve muhafaza sorumluluğu Tersane'ye aittir. Bununla birlikte bu durum Armatör'ün gemi inşa sigortası kapsamında olacak.

10.5. Tersane, Armatör'e ait malzemeyi, istek fişi ile ve Armatör'ün onayı ile kullanabilecektir.

MADDE 11. TEKNİK ŞARTNAME İLE PROJELER ARASINDAKİ AYKIRILIK

11.1. Teknik Şartname ile projeler arasında bir uyuşmazlık veya çelişki olduğu taktirde Tersane tarafından Armatör'ün ve Klas Kuruluşunun dikkati çekilecektir. Klas'ın nihai kararı esas kabul edilecektir.

MADDE 12. KONTROL

12.1. Armatör, Tersane'de, ücretleri kendisine ait olmak üzere, inşa esnasında işlerin performansını denetlemek amacıyla sürekli veya zaman zaman teknik müdür, enspektör, müşavir, ambar memuru, teknisyen vb. görevliler bulundurma (bu kimseler bundan sonra "Temsilciler" olarak anılacaktır) hakkına sahiptir. Tersane, Temsilciler'e yeterli büyüklükte bir ofis temin edecektir. Temsilciler'in telefon/faks masrafları Armatör tarafından ödenecektir. Telefon, faks makinesi, bilgisayar gibi ofis malzemesi Armatör tarafından temin edilecektir.

12.2. Temsilciler, işbu Sözleşme'de belirtilen, Gemi'yle ilgili tanımlamalara ve karakteristiklere uygun olmayan, işçilik dâhil olmak üzere, herhangi bir malzeme, makine ve ekipmanın montajına itiraz edebilir. Söz konusu itiraz ayrıca hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın tersane tarafından göz önüne alınacak, bu konuda Temsilciler ve Tersane arasında anlaşmazlık olduğu takdirde, ihtilafın halli için Klas Kuruluşu hakemlik yapacak ve kararı taraflar için bağlayıcı olacaktır.

12.3. Armatör'ün inşa sırasında Temsilciler'i vasıtasıyla, gemileri, makineleri, donanımı ve ekipmanı incelemesi için, Tersane, çalışma saatleri dâhilinde; işlerinin aksamaması, sağlık ve emniyet sınırlamalarına ve kanun veya Tersane uygulamalarına uyulması kaydıyla, Temsilciler'e, Tersane'ye, atölyeye veya Gemi'ye, gemi ile ilgili işlerin gerçekleştirildiği ve ekipman ve malzemenin depolandığı ve korunduğu yerlere, serbestçe giriş izni verecektir.

12.4. Bu maddede tanımlanan kontrol, Tersane'nin bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinde hiçbir değişikliği ifade etmeyecektir. Bununla beraber Temsilciler'in yazılı olarak talep edecekleri değişiklikler Tersane tarafından tebellüğ edilecektir ve işlerin sorumluluğu Armatör' e aittir. Tersane tarafından tebellüğden imtina hali söz konusu olduğunda, Temsilcilerin herhangi ikisinin "Tebellüğden imtina olunduğuna ve tebliğ konusuna dair düzenleyecekleri tutanak" Tersane'ce, tebellüğ olunmuş usulüne uygun ve geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.

12.5. Armatör' ün temin etmiş olduğu Makine; Cihaz ve Malzemeler ile ilgili, nitelikleri, yeterlikleri, kalibrasyonları ve gerektiğinde üretici firma uzmanlarının sağlanması armatör sorumluluğunda, montaj, yerleştirme, yataklama, "line-up", gönyelenme ve bağlanma/birleştirme tersane sorumluluğundadır. Devreye alınma kontrolleri ve çalıştırmaları armatör tarafından, üretici firma uzmanı ve Klas kuruluşunun eşliğinde temin edilecektir. Bu kontrol sonucu, Makine, Cihaz ve Ekipmanın kendi fiziksel nitelik ve yeterliklerinden kaynaklanan aksamalar armatör sorumluluğunda olup, montaj, yerleştirme, yataklama, "line-up", gönyelenme ve bağlanma/birleştirme hatalarından ileri gelen aksamalar ve sonuçları tersane sorumluluğundadır.

MADDE 13. TARAFLARIN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ VEYA GECİKTİRMESİ

13.1. Tersane'nin taahhüdünü yerine getirmemesi veya geciktirmesi

13.1.1. Tersane, işleri kararlaştırılan inşa programına göre yürütecek, programı ve program süresini aksatmayacaktır. Tersane işleri herhangi bir sebeple 30 (otuz) gün veya daha fazla süreyle durdurduğu taktirde Armatör ihtarname ile Tersane'yi uyaracaktır. Bu durumun 150 (yüzelli) günü geçmesi halinde Armatör aynı işlerin yapılması için Tersane'nin nam ve hesabına gerekli personel, makine ve teçhizatı Tersane'ye getirilip inşaatın devamını sağlayabilecektir. Bu halin vukuunda Armatör, inşaat masrafını, oluşacak istihkaktan mahsup edecek ve/veya bu meblağı Tersane'den talep edecektir. Bu husus Gemi'nin teslim süresi ve gecikme cezası şartını kaldıracaktır. Tersane'nin yeniden işe başlaması halinde teslimle ilgili işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

13.2. Armatör'ün taahhüdünü yerine getirmemesi veya geciktirmesi

13.2.1. Armatör'ün işbu Sözleşme'de belirtilen teknik ve mali sorumluluklarını aksatması veya geciktirmesi ve bu nedenin kusurundan kaynaklanması halinde, Tersane, Armatör'e yazılı ihtarda bulunacaktır. Bu gecikmenin inşa süresine yansıyan kısmı kadar teslim tarihine ilave edilecektir. Armatör'ün hakediş ödemelerini, malzeme teslimatını veya işbu sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini mücbir sebep dışında bir sebeple 30 gün veya daha uzun bir süre ile durdurması veya yerine getirmemesi halinde Tersane işi tamamen durdurulabilecek ve gecikmeden doğan zararını Armatör'den talep edebilecektir. Zararın belirlenmesinde mutabakat sağlanamazsa, hakem kararı bağlayıcı olacaktır. Üretici firmaların ülkelerinde vuku bulabilecek mücbir sebepler nedeniyle ki bu mücbir sebep firmanın bağlı bulunduğu meslek odası ve mahalli Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından teyit edilmelidir, malzeme ve teçhizatın teslimindeki gecikmeler Armatör için mücbir sebep kabul edilir.

MADDE 14. SİGORTA

14.1. Tersane geminin "Gemi İnşa Sigortası" sigortasını yaptıracak, Armatör'ün Tersane'ye getirdiği tüm malzemenin gerek stokta ve gerekse geminin inşası sırasında uğrayabileceği hasara, yangın ve kayıplara karşı sigorta ettirecektir. Sigorta poliçesinin şekli ve içeriği taraflarca belirlenecek ve sigorta firmasının Armatör'e rücu etmesi önlenecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Gemi Armatör'e teslim edilinceye kadar, Tersane, Gemi'yi ve Gemi için Tersane'ye teslim edilen veya gömme veya içine monte edilmiş olan tüm makine, malzeme, ekipman, araç ve teçhizatı masrafları, riski ve maliyetleri kendisine ait olmak üzere muhafaza edecektir. Gemi için Tersane tarafından yaptırılacak sigortalar, Armatör tarafından kabulü haiz bir sigorta şirketi tarafından yaptırılacaktır. Bu sigorta teminatının tutarı, hiçbir hal ve şartta Gemi'nin Armatör'e teslim tarihine kadar, Armatör'ün Tersane'ye yaptığı ödemelerin toplamından daha az olmayacaktır. Yukarıda belirtilen poliçe, Armatör tarafından aksi belirtilmediği sürece Tersane adına düzenlenecek ve bu poliçe kapsamındaki tüm zararlar Tersane'ye ödenecektir.

14.2. All Risk sigortası Gemi'nin Armatör tarafından devir ve teslim alınmasından 30 (otuz) gün sonrasına kadar geçerli olacaktır.

Kısmi Kayıp/ Zarar: Gemi, Armatör tarafından kabul edilmeden önce herhangi bir sigorta kapsamındaki nedenden dolayı zarar, ziyan, hasar veya benzeri duruma uğrarsa ve ayrıca bu zarar, ziyan, hasar Gemi'nin fiili veya zımni bir tam kaybı (zıyaı) teşkil etmemekteyse, Tersane, tazmin edilen tutar kapsamında sigortayı tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tam Kayıp/ Zarar: Gemi, Armatör tarafından kabul edilmeden önce herhangi bir sigorta kapsamındaki nedenden dolayı zarar, ziyan, hasar veya benzeri duruma uğrarsa ve fakat, Gemi fiili veya zımni tam bir kayba uğrarsa; Taraflar aşağıdakilerden birinin yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler:

(i). Bu Sözleşme'nin şartlarına uygun olarak Taraflar Sözleşme'ye devam etmeyi kararlaştırabilirler. Bu durumda, söz konusu sigorta poliçesi kapsamında tazmin olunan miktar, Teslim Tarihi ve Sözleşme Bedeli de dahil olmak üzere bu Sözleşmenin diğer şartları ile Taraflar'ın bu tür bir hasar için makul bir tamir süresinin Tersane'ye verilmesi konusunda yazılı olarak anlaşmaya varmaları koşuluyla, Gemi'nin uğramış olduğu hasarın giderilmesi ve Gemi'nin yeniden inşası için uygulanacaktır; veya

(ii). Taraflar'dan her biri işbu Sözleşme'yi derhal feshedebilir. Bu durumda, işbu Sözleşme kapsamında Tersane'ye ödenen tüm tutarlar faizsiz olarak derhal Armatör'e iade edilir. Tersane ise, Gemi'nin zararı kapsamında yapılan sigorta çerçevesinde tazmin edilir. Böylece Taraflar'ın her birinin diğerine karşı olan tüm hak, görev, yükümlülük ve yükümlülükleri derhal sona erecektir.

MADDE 15. 2525'858 588525 55 85225258

________. 5258522, 2228'28 52282822 82 22825228 522282 55522522'22 52252 285552 8285 252822, 882855828 888258 28882 28882 2858 825822822 82 8525225 222888888822 22528525852285.

________. 2228 5858 825822255252 22528 5882582252 82255 522822 82585882822285. 2228'282 258585 8885 52282822'52 8288528822 82285 22855828258282 2525285225882552 82255 5858 22528282 58822588 882 88588222 25288288 852885852285. 85 25285255, 252 222282 82 2588 2525285852825 2555285585 225822 22285885828252 2258522, 88252 888888 8882 2252288 2228 85282 88858588828 552228222522 8525225'2 8252822285.

MADDE 16. İŞİN SÜRESİ/ TESLİM

16.1. Gemi, Armatör tarafından, ekli gemi inşa projelerinin ve inşaat için gerekli olan sac ve profil malzemelerin (raspa ve koruyucu astar boyası yapılmış olarak) Tersane'ye eksiksiz tesliminden ve nesting işlemi başlangıcından itibaren ________ (________) ay içerisinde Tersane'nin tersane iskelesinde, eksiksiz ve tam bitmiş, kullanım amacına tam uygun ve elverişli olarak bu sözleşmede kararlaştırılan hüküm ve şartlar uyarınca Armatör'e teslim edilecektir.

16.2. Geminin inşasına en geç ________ içerisinde başlanacaktır.

16.3. Armatör'ün sağlamakla yükümlü olduğu inşa ve donatım malzemeleri Armatör tarafından inşa programına uygun olarak Tersane'ye teslim edilecektir. Malzeme temininde gecikme ve/veya aksama olması halinde, teslim süresi malzeme teminindeki gecikmenin inşa süresine yansıması kadar uzatılacaktır. Ayrıca projeler ve Armatör sorumluluğunda yürütülen benzeri işlerden dolayı bir gecikme olursa aynı şekilde teslim süresine ilave edilecektir. İşe başlama tarihi taraflar arasında bir protokol ile tespit edilecektir.

16.4. Tersane'nin öngörülenden önce yapımını tamamlaması halinde, Armatör gemiyi erken teslim almaktan kaçınmayacaktır.

16.5. Taraflar, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Tersane'ye uygun bir süre uzatımı verilmesi ve Sözleşme Bedeli'nde süre uzatımından kaynaklanan zararın giderilmesi hususunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler:

16.5.1. Mücbir Sebep halleri,

16.5.2. Taraflar'dan kaynaklanmayan ancak idari makamlardan kaynaklanan haller,

16.5.3. Armatör'den kaynaklanan sebepler,

16.6. Şüpheye mahal vermemek adına Tersane'ye verilen süre uzatımı hiçbir hal ve şartta 6 (altı) aydan daha uzun olamaz.

MADDE 17. FİYAT VE ÖDEME

17.1. Fiyat

17.1.1. Geminin net çelik ağırlığı Armatör tarafından ________ (________) metrik ton olarak belirtilmiş olup, işin teslim fiyatının tespitinde esas alınmıştır. Geminin çelik ağırlığından maksat yapımında kullanılan sac, profil, köşebent, lama, dolu demir gibi çelik yapı malzemelerinin toplam net ağırlığıdır.

17.1.2. İşin anahtar teslim götürü bedel fiyatı, ________ (________) Türk Lirası'dır.

17.1.3. Marangoz, mobilya, mutfak, varsa buz odası, elektronik sistemlerin montaj ve devreye alınmaları işçilikleri Armatör'ün sorumluluğundadır.

17.1.4. Geminin inşası esnasında tarafların mutabakatı ile yapılacak tadilat veya ilave işlerin bedelinin belirlenmesinde harcanan (adam)x(gün) esas alınacaktır.

17.2. Ödeme

17.2.1. Armatör, işbu Sözleşme Bedeli'ni aşağıda tarif edildiği şekilde ödeyecektir.

17.2.2. Çelik tekne net ağırlığının ________ metrik tondan fazla olması halinde, aradaki fark Armatör tarafından Tersane'ye ödenecektir.

17.2.3. Net ağırlığın ________ metrik tondan daha az olması halinde aradaki fark aynı şekilde hesaplanarak Armatör'ün son ödemesinden mahsup edilecektir.

17.2.4. Ödemeler aylık hakedişlerle yapılacaktır. Aylık hakedişlerden %5 (yüzde beş) nakdi teminat kesilecektir. Hakedişler fatura karşılığı Tersane'nin banka hesabına yatırılacaktır.

17.3. Ön Ödeme

17.3.1. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca imzalanmasını takiben en geç 7 (yedi) iş günü içersinde Armatör tarafından ________ (________) Türk Lirası olarak cari hesaba mahsuben Tersane'ye ödenecektir. Ön ödeme son hakedişten mahsup edilecektir.

MADDE 18. CEZAİ ŞART HÜKÜMLERİ

18.1. Geminin teslim süresi olan ________ (________) ayın aşılması halinde, gecikilen her takvim günü için ________ (________) Türk Lirası'dır. gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Toplam miktar Tersane'nin bakiye alacağından Armatör'ün takdirinde olmak üzere mahsup edilebilir. Bakiye alacak ceza tutarını karşılamaz ise tersane doğacak farkı 7 (yedi) iş günü içinde nakden öder.

MADDE 19. MÜCBİR SEBEP

19.1. Gemi'nin teslimi ile ilgili kararlaştırılan işlerin mücbir sebep, savaş, benzeri çarpışmalar, iç savaş, halk ayaklanması, terör eylemleri, işyerinde sendikal grev, isyan, ihtilal, seferberlik, abluka, ambargo, Tersane'nin kontrolü dışında oluşan 12 (oniki) saati aşan enerji kesintileri, sabotaj, veba veya diğer salgın hastalıklar, sel, deprem, fırtına veya benzeri olağanüstü hava şartları, yıldırım ve bunların sebep olduğu ve atölyelerin veya ekipmanın zarar görmesine sebep olan hasarlar ile taşeronlarında mücbir sebepler nedeniyle gecikmesi halinde, bu Sözleşme'deki teslim tarihi, mücbir sebepten dolayı oluşan zaman kaybı kadar uzatılacaktır.

19.2. İşbu madde bütününde sayılanlar ve kanundan doğan mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere, bu haller sözleşmenin bütününün yorumunda mücbir sebep halleri olarak Taraflar'ca kabul olunmuştur.

19.3. Tersane, gecikmeye sebep olan mücbir sebebi, başlangıç tarihini, en geç 10 (on) gün içinde bu Sözleşme uyarınca teslim tarihini uzatma zarureti olduğunu, yazılı şekilde ve mücbir sebebin muhtemel süresini (mümkünse) ve sebeplerini, yerel Ticaret Odası veya ilgili resmi makamlarca teyit edilmiş olarak belgelerle birlikte Armatör'e bildirilecektir. Tersane tarafından belirtilen şekilde bildirilmeyen gecikmeler sebepleri ne olursa olsun teslim tarihinin uzatılması için geçerli bir sebep olarak kabul edilmeyecektir.

MADDE 20. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

20.1. Armatör sahip olduğu diğer haklarına veya yasal yollara başvurmaksızın, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde, Tersane'ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahiptir:

20.1.1. Tersane'nin iflas etmesi veya Tersane'nin tasfiyesi için karar alınması veya tasfiye işlemlerine başlanması halinde.

20.1.2. Tersane'nin Armatör'ün önceden iznini almaksızın bu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hakkını 3. kişilere devretmesi ve transfer etmesi halinde.

20.1.3. Teslim süresinin 150 (yüzelli) günü aşması, ve hakem kararları gereğini makul süre (Makul süre en fazla 60 günlük süreyi belirtir) yerine getirmemesi/getirememesi halinde.

20.2. Tersane sahip olduğu diğer haklarına veya yasal yollara başvurmaksızın, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde, Armatör'e yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

20.2.1. Armatör'ün iflas etmesi veya tasfiyesi için karar alınması veya tasfiye işlemlerine başlanması halinde.

20.2.2. Armatör'ün Tersane'nin önceden iznini almaksızın bu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hakkını 3. kişilere devretmesi ve transfer etmesi halinde.

20.2.3. Armatör'ün hakediş ödemelerini veya malzeme teslimlerini işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi halinde.

MADDE 21. DEVİR

21.1. Armatör, Tersane'nin yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme'yi her zaman üçüncü kişilere devir, temlik edebilir. Devir sonrası Tersane'ye bilgilendirme yapılması gerekir.

MADDE 22. MÜLKİYET

22.1. Gemi'nin liman siciline kaydı Armatör tarafından yaptırılacak ve omurga inşasından itibaren Gemi Armatör'ün mülkiyetinde olacaktır.

MADDE 23. İHTİLAFLARIN HALLİ

23.1. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

MADDE 24. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

24.1. Tersane'nin iş bu Sözleşme süresince ve zarfında, yükümlülükleri, sorumlulukları ve çalışmaları sırasında meydana getirdiği her türden çizim, plan, proje ve eserlerin manevi ve mali hakları Armatör'e aittir. Tersane bu konuda hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu Gemi'yle ilgili dizayn ve patent hakları Armatör'e aittir. Tersane, Armatör'ün yazılı onayı olmaksızın dizayn ve patentle ilgili korunan bilgileri üçüncü şahıslar için kullanamaz.

24.2. Şüpheye mahal vermemek adına Armatör ve Tersane çalışanlarının yapacakları buluşlarda, buluş sahipliğine ilişkin hususlarda, Taraflarca aksinin kararlaştırılmaması halinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri uygulanır.

MADDE 25. GEMİNİN DENİZE İNDİRİLMESİ

25.1. Hazır olduğunda Gemi denize törenle indirilecektir. Törenin düzenlenmesi Tersane'nin koordinesinde olacaktır. Geminin denize indirilmesinden doğan masraf Taraflar arasında eşit olarak bölünecektir.

MADDE 26. TARAFLAR ARASINDA BİLDİRİMLER

26.1. Tersane ve Armatör arasındaki bağlayıcı bildirimler yazılı olarak yapılacaktır.

26.2. Tüm ihbarlar ve referanslar ve iletişimin yasallık kazanması için Armatör ve Tersane Temsilciler'inin yokluklarında vekillerinin tebellüğ etmeleri yeterli olacaktır. Taraflardan birinin tebellüğden kaçınması halinde noter kanalı ile tebligatta bulunulması gerekmektedir. Bildirimler işbu Sözleşme'nin baş kısmında belirtilen adreslere yapılacaktır.

26.3. Adreslerin değişmesi halinde gecikmeksizin diğer Taraf'a faksla ve taahhütlü mektupla ihbar gönderilecektir. Değişiklik bildirimi olmaması halinde sözleşmede bulunan adreslere posta veya telefaksla yapılan bildirimler geçerli olur ve aynı günde yapılmış kabul edilir.

MADDE 27. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

27.1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme'nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme'nin temelini etkilemeyecektir.

MADDE 28. TADİL

28.1. İşbu Sözleşme, ancak Taraflar'ın yetkili temsilcilerinin bu konuda yapacakları yazılı anlaşma ile değiştirilebilir, tadil edilebilir ve ancak Taraflar'ın yetkili temsilcilerinin anlaşması ile bu Sözleşme'ye ek protokol imza edilebilir.

MADDE 29. FERAGAT

29.1. Feragat beyanı yazılı olarak verilecek ve feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır.

29.2. Feragatname ancak verildiği spesifik zaman ve veriliş amacıyla sınırlı olarak geçerlidir. Taraflar'dan birinin bu Sözleşme'den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez. Herhangi bir hak ve yükümlülük veya temerrüdün giderilmesinden feragat etmek aynı hakkın, yükümlülüğün veya temerrüdün giderilmesinden ileride de feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir Tarafın buradaki yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi diğer Taraf'a yükümlülüklerini ifa etmeden kaçınma hakkı vermez.

MADDE 30. VERGİ

30.1. İşbu Sözleşme'nin ifasından ve imzalanmasından doğan vergiler Tersane tarafından ödenecektir.

MADDE 31. SON HÜKÜM

31.1. İşbu Sözleşme ________ tarihinde Taraflar'ca imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TERSANE

________

adına

________

ARMATÖR

________