Акт приймання-передачі виконаних робіт

За цим Актом одна сторона (Підрядник) передає фактичний результат виконаної роботи за укладеним договором, а інша сторона (Замовник) приймає такий результат.

Цей Акт може бути використаний для прийняття фактично виконаної роботи за відповідними Договорами підряду, Договорами побутового підряду, Договорами будівельного підряду або будь-якими іншими договорами на виконання робіт.

У запропонованому шаблоні Акта сторони мають можливість зафіксувати наступні важливі моменти:

(1) детальний перелік виконаних робіт Підрядником; та/або

(2) перелік можливих недоліків або дефектів, виявлених Замовником під час прийняття результату виконаної роботи, а також порядок їх компенсації Підрядником; та/або

(3) перелік обладнання та інструментів, які повертаються Замовнику (за умови, що робота була виконана з використанням інструментів Замовника); та/або

(4) загальна вартість виконаних робіт, що має бути сплачена Замовником та банківські реквізити Підрядника для перерахування оплати (за умови, що Замовником не було проведено попередньо повну передплату виконаних робіт) тощо.

Звертаємо увагу, що Акт не є самостійним документом, і його єдиною метою є фіксація фактичної передачі результату виконаної роботи від Підрядника до Замовника. Разом з тим, права та обов'язки сторін, строки виконання роботи, заходи відповідальності у випадку порушення сторонами обов'язків та інші положення визначаються лише у тексті відповідного договору підряду, невід'ємною частиною якого є цей Акт.

Як використовувати документ

Акт повинен бути викладений у простій письмовій формі і набуває юридичної сили від дати його підписання Підрядником та Замовником. Акт може бути використаний у щоденній господарській діяльності суб'єктів підприємництва (малого та середнього бізнесу), які виконують роботу на замовлення.

Важливо зазначити, що будь-яка інформація, що вказується у тексті Акта, має відповідати положенням відповідного договору підряду, на виконання якого складається цей Акт.

Звертаємо увагу, що цей Акт НЕ МОЖЕ бути використаний для прийому-передачі наданих послуг, у цьому випадку потрібно використовувати шаблон Акту приймання-передачі наданих послуг до відповідного Договору про надання послуг.

Застосовуване законодавство

Цей Акт приймання-передачі виконаних робіт складено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України, а також усталеної практики підготовки документів такого виду.

Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.